住宅施工合同

住宅施工合同

在人们的法律意识不断增强的社会，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的住宅施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

施工单位： (以下简称甲方)

承包单位： (以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，甲方同意将为了明确双方责任和义务，确保工程的顺利实施，特达成以下协议：

一、施工承包范围

施工承包范围主要包括________防水及图纸所要求的其他部位的防水工程。

二、承包方式：

本工程实行“包工包料”的承包方式，即乙方包工人，包材料，包工具，包质量，包工期，包文明施工，包验收合格。

三、工程地址： ________办公大楼

四、工程工期：

施工工期为甲方通知乙方之日起计算，施工进度按甲方要求确定。

五、工程目标与责任：

1、甲方确定开工之后，提前3天通知乙方。

2、停水、停电、暴雨以及人力部可抗拒的自然灾害等原因造成工程延误，经甲方，监理确认签证后，工期相应顺延。

3、甲方负责提供施工及生活用水、电及工人住宿。

4、甲方将施工面移交给乙方进行防水施工时，甲方须确保施工面达到合格标准。

5、乙方必须严格按照设计图纸，国家现行有关施工技术规范、规程，质量检验评定与验收办法、施工方案以及甲方和监理公司要求施工，接受甲方和监理公司的监督与指导。

6、乙方每完成一分段的工程，要经自检合格后，报监督部门验收，工程经监督部门验收不合格的.，乙方须无条件返工且工期不顺延。

7、乙方使用的材料、工具、机械等用品由乙方负责，并须符合国家相关安全、质量验收标准，乙方负责提供工程所用的材料合格证和验收报告，(施工前提供材料样本送业主确认后才可进场施工)。

六、工作造价、结算及付款方式：

1、本防水工程造价按现场实际发生数量计算(工程总估价约元)。

2、双方议定分项工程竣工检验交工结算单价(见下表)，工程包工包料单价协议条款约定后，任何一方不得擅自改变。

材料名称 非焦油聚氨脂________单价(元/㎡)

单面自粘防水卷材________单价(元/㎡)

保温板________单价(元/㎡)

备注：

不含找平(找平层人工________元/㎡)

3、付款方式： 进场施工付至工程总估价50%款项，完成按工程总价付至________%款项，经甲方、监理验收支付至工程总价________%。余下________%为保质金，工程竣工后一年付清。

七、安全文明施工：

1、施工过程中必须遵守相关的安全生产法律、法规及甲方有关制度管理办法等一切于安全有关事宜，若有违反，由此造成一切损失均由乙方承担。

2、乙方按施工规范作好施工质量、安全管理、指定安全防火责任人，凡在施工期间发生的施工质量、安全事故、均由乙方负责，并报甲方及有关部门。

八、违约责任：

1、甲方在乙方施工时，由于甲方原因引起乙方施工困难，甲方须承担相关责任。

2、乙方因质量事故造成甲方经济损失，乙方应承担责任及返工费用。

九、其他：

1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议。

2、本合同一式二份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力， 合同自签字之日起生效。

甲方(公章)： _________　　　　　　　　乙方(公章)： _________

法定代表人(签字)： _________　　　　　法定代表人(签字)： _________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

合同编号:

工程地址：

签订日期：

郑州市建筑装饰协会编印

XX年三月修订

支持单位如下：

郑州仲裁委员会

环境治理专业委员会

郑州商*银行

中*光大银行

河南见地律*事务所

商都信息港家装频道

河南*博装饰工程监理有限公司

使用说明及释疑

1、本合同文本适用于本市行政区域内的承、发包住宅装饰装修工程。

2、工程承包方（乙方），必需具备工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》，并依法取得《建筑业企业资质证书》，且具有“建筑装修装饰工程专业承包”资格。外地进郑施工*业要到市建设行政主管部门备案。如是企业法人下属分支机构，需有企业法人出具的委托证明；经办业务员必需持有有效的法人代表委托证书。

3、工程发包方（甲方），对需装饰住房拥有合法使用权，或已取得拥有合法居住权人的正式委托。对本住宅装饰装修工程具有法定发包权。

4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

5、竣工：合同约定的工程内容（含室内空气质量达标）全部完成，经承包方、监理单位、发包方共同验收，签署《工程竣工验收单》确认工程合格后，视为竣工。

6、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。

7、工程实践证明：垃圾清运、施工环境污染补偿、燃气管网改造、表前水电路改造，以及其它等外部费用由甲方直接给付相关单位或部门可减少工程施工的不必要麻烦。

8、本合同文本不得拆减页，增加条款可另行补充；划线部分必须填写，不得留空。

9、建议本合同一式三份，甲、乙双方及登记备案各一份。

郑州市住宅装饰装修工程施工合同协议条款

发包方（甲方）名称（业主姓名）：_______________________________________________

甲方现居所地址：______________________________身份证号：________________________

联系电话：_______________________________手机号：________________________

承包方（乙方）：_______________________________________________________ ……此处隐藏24597个字…….７２㎡

０.７２㎡×３０元㎡＝２１.６元

地面面积为：

长２.３５米×宽１.２５＝３㎡

３㎡×３０元㎡＝９０元

６阳台面积为：

长：４.３米×宽１.５米＝６.４㎡

６.４㎡×３０元㎡＝１９２元

７水泥：１０包×２０元包＝２００元

沙子算：３０包×５元包＝１５０元

８所有总价为：＿＿＿＿（业主）客户签字：＿＿＿

终止人签字盖章：﹛甲方（业主）客户﹜＿＿＿＿＿

终止人签字盖章：（甲方业主＼代理人）＿＿＿＿＿

终止人签字盖章：（乙方施工管理员）＿＿＿＿＿＿

附言：

１、本室内的所有电源并未断开，电线的点与点之间还是相互连接的，“小心”接触电源；

２、防水层也做好，施工时不能用尖锐的物品触及防水层，避免防水层被破坏后漏水；

33楼303号房的防水也做好，防水试水也超过24小时，防水起止时间为：20xx年3月14号8:30至20xx年3月15号15:00

43楼303对应的二楼201卫生间﹑厨房﹑阳台是否漏水：

漏水： 二楼业主签字＿＿＿＿＿＿

电话号码＿＿＿＿＿＿

漏水： 物业管理员签字＿＿＿＿＿＿

没漏水：二楼业主签字＿＿＿＿＿＿

电话号码＿＿＿＿＿＿

没漏水：物业管理员签字＿＿＿＿＿＿

房屋装饰装修终止截止时间：20xx年＿＿月＿＿日

甲方(委托方):

乙方(承包方):

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，综合本市实际，甲乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的 工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:

一、工程概况

1、装修施工地点 。

2、装饰施工内容，详见《工程施工报价单》和图纸。

3、承包采用乙方包工，包全部材料的方式。

4、本工程由 设计。

5、工期:

工程期限 天，从 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。

二、工程价款及结算方式

1、总价款(大写) 元。

2、付款方式:

⑴合同签订后三天内，甲方支付总价款的30%，计(大写) 元。

⑵木工进场当天，甲方支付总价款的45%，计(大写) 元。

⑶油漆工进场当天，甲方支付总价款的20%，计(大写) 元。

⑷尾款甲方应在本工程竣工验收合格后三日内一次付清。

三、施工准备及双方的义务

1、甲方工作:

⑴甲方应在开工前，向乙方进行现场交底，腾空房屋，清除影响施工的障碍物，向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。

⑵做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

⑶指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更和其他事项。

2、乙方工作:

⑴对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。

⑵指派 为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

⑶未经甲方同意，不得随意改变房屋的结构和使用性质。

⑷因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等;由乙方承担修理和赔偿责任。

⑸严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，并及时对施工垃圾进行清理。

四、材料的供应

1、乙方提供应需材料(不包括灯具，洁具和各种软装饰)。

2、乙方提供的材料，未经甲方同意，不得挪作他用，如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方;如乙方提供的材料系劣质商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。

3、乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

五、施工的必要条件和安全措施

甲方提供的施工场所应符合防火、防事故的要求，主要包括电气、线路、煤气管道、自来水和其他管道畅通、合格;乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的'发生;如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿，属乙方负责的，乙方负责修复和赔偿。

六、施工工期变更的内容和处理措施

1、施工内容和工期的变更在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单后，方能进行该项目的施工，有此造成费用的增减的，有甲乙双方商定;凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应于赔偿。

2、对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延。 ⑴工程量变化或设计变更。

⑵不可抗力。

⑶甲方同意工期顺延的其他情况。

七、工程质量及竣工验收方法

1、本工程以施工图纸为准。

2、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，工期不变。

4、乙方应及时通知甲方隐蔽工程和中间工程的检查与验收，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应于承认。

5、工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知三日内进行验收。

八、违约责任

1、本合同签订生效后，甲乙双方履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的⒑%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。

2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5‰支付违约金。

3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方 元。

4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

5、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

九、纠纷处理

本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决;若协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。

十、合同原则

双方本着互惠互利的原则，一份，具有同等法律效应。

甲方:姓名(签名):身份证号:联系电话:

乙方: 姓名(签名): 身份证号: 联系电话: 日期 年 月 日